Travaux relatifs à l’opération  » Rénovation et Extension du Théâtre des Variétés à Béziers « 

Travaux relatifs à l’opération  » Rénovation et Extension du Théâtre des Variétés à Béziers « 

Travaux relatifs à l’opération  » Rénovation et Extension du Théâtre des Variétés à Béziers « .Il s’agit des travaux de rénovation du théâtre des Variétés (inscrit aux Monuments Historiques) et de l’immeuble de logement attenant ainsi que la construction de locaux d’enseignement de danse et de musique.L’opération est divisée en 20 lots techniques. Chaque lot fera l’objet d’une attribution séparée.La durée du marché s’étend de l’ordre de service prescrivant de commencer les prestations jusqu’à la décision d’admission prononcée par le pouvoir adjudicateur sans réserve ou à la levée de l’ensemble des réserves + 1 an de garantie de parfait achèvement.Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est de 22 mois y compris 2 mois de préparation. L’exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur -Une visite sur site est obligatoire pour certains lots dont la liste est indiquée dans le règlement de consultation. L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d’organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.L’intégralité des documents se trouve sur le profil d’acheteur.Le mémoire technique sera contractuel.Le maître d’ouvrage, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé d’inclure dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :- Pour les lots no01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 : Prix des prestations (60 %) / Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (40 %)- Pour les lots no02, 06, 14 : Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (60 %) / Prix des prestations (40 %)Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique ‘Télérecours citoyens’ accessible par le site Internet www.telerecours.fr. Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21 novembre 2023.