travaux de construction d’un groupe scolaire de 25 classes, d’un équipement culturel et sportif et d’un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine

travaux de construction d’un groupe scolaire de 25 classes, d’un équipement culturel et sportif et d’un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine

les critères pondérés de jugement des offres : 1 / valeur technique – 50%lot no1 :- compréhension des enjeux liés à l’installation du chantier et PIC proposé en interface avec projet de ZAC – 3 pts ;- compréhension du jeu d’acteur et du projet – 2 pts ;- capacité à répondre aux caractéristiques d’un projet en interface Construction béton / Construction bois – 5 pts ;- mode opératoire et notamment la compréhension du projet et des détails architecturaux, moyens envisagés pour garantir la qualité d’exécution des ouvrages – 8 pts ;- capacité à utiliser du Béton de site – références de mise en oeuvre du béton avec enjeux bas carbone – 5 pts ;- démarche développement durable et enjeux associés – capacité à intégrer des process de réemploi – 5 pts ;- planning détaillé et propositions d’optimisation – 10 pts ;- moyens humains (Organisation de l’encadrement du personnel (contrôles de travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc.) ; Nombre de personnes affectées à l’opération.) – 3 pts ;- moyens matériels mis en place pour l’opération – 2 pts ;- coordination interentreprise et synthèse technique – 4 pts ;- démarche et Moyens développés pour la mission de synthèse – 3 pts .Lots no2 à 8 :- compréhension des enjeux liés à l’installation du chantier et PIC proposé en interface avec projet de Zac – 3 pts ;- compréhension du jeu d’acteur et du projet – 2 pts ;- capacité à répondre aux caractéristiques d’un projet en interface Construction béton / Construction bois – 5 pts ;- mode opératoire et notamment la compréhension du projet et des détails architecturaux, moyens envisagés pour garantir la qualité d’exécution des ouvrages – 10 pts ;- démarche développement durable et enjeux associés – capacité à intégrer des process de réemploi : – 10 pts ;- planning détaillé et propositions d’optimisation – 10 pts ;- moyens humains (Organisation de l’encadrement du personnel (contrôles de travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc.) ; Nombre de personnes affectées à l’opération) – 4 pts ;- moyens matériels mis en place pour l’opération – 2 pts ;- coordination interentreprise et synthèse technique – 4 pts .2/ prix – 50 pts La comparaison des prix sera effectuée uniquement sur la base de la DPGF et du montant total indiqué à l’acte d’engagement.Les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE, pour le lot no1. Les visites se dérouleront uniquement aux dates suivantes suivantes :- 21/12/2023 à 9h ;- 08/01/2024 à 14h.Les candidats doivent au préalable envoyer impérativement un courriel pour informer de leur présence à l’une ou l’autre des sessions de visite, à l’adresse suivante : .Les motifs d’exclusion sont définis dans le règlement de la consultation. Le présent avis est rédigé et publié en français.Conformément au Code, le délai global de paiement ne peut excéder trente jours à compterde la date de réception de la facture par les services municipaux et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché, ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration de ce délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne (B.C.E.) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit pts .La mise en oeuvre de ce délai interviendra dans les conditions fixées par les articles susmentionnés.Conformément au Code, le retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euro(s). Ces frais sont payés dans undélai de quarante-cinq (45) jours suivant la mise en paiement du principal